КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(обзор судебной практики)


Отсортировано: по алфавиту, по дате публикации

  1. Определение Московского городского суда от 20.07.2010 по делу N 33-21453
    В удовлетворении иска о взыскании денежных средств отказано правомерно, так как к компетенции Правительства РФ не отнесено разрешение вопросов, непосредственно связанных с выделением денежных средств из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по Федеральному закону N 185-ФЗ на ремонт здания, на благоустройство и ремонт асфальтового покрытия тротуаров и на озеленение дворовой территории.
    Судебные решения, арбитраж | 01.01.2011 06:59:31

  2. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.08.2010 по делу N А41-5126/10
    Требования о взыскании основного долга по договору на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд удовлетворены правомерно, поскольку задолженность подтверждена материалами дела.
    Судебные решения, арбитраж | 01.01.2011 00:55:01

  3. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2010 N 09АП-18789/2010-ГК по делу N А40-172958/09-65-923
    Исковые требования о взыскании неустойки по государственному контракту на выполнение работ удовлетворены правомерно, так как ответчиком нарушены сроки выполнения предусмотренных контрактом работ, оснований для снижения размера неустойки не установлено.
    Судебные решения, арбитраж | 31.12.2010 23:33:28

  4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2010 N 09АП-24117/2010-ГК по делу N А40-42109/10-69-369
    Заявление о взыскании задолженности по государственному контракту на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома удовлетворено правомерно, поскольку ответчиком его обязательство по оплате выполненных истцом работ исполнено не в полном объеме.
    Судебные решения, арбитраж | 31.12.2010 22:22:45

  5. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2009 по делу N А12-9724/2009
    По делу о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по контрактам на выполнение ремонтно-строительных работ.
    Судебные решения, арбитраж | 31.12.2010 19:28:49

  6. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2009 по делу N А06-935/2009
    По делу о признании недействительными протоколов отбора подрядчиков для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
    Судебные решения, арбитраж | 31.12.2010 19:24:42

  7. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2009 по делу N А57-2670/09-18
    По делу о взыскании задолженности по оплате за техническое обслуживание и ремонт объектов общего имущества жилых домов.
    Судебные решения, арбитраж | 31.12.2010 19:19:57

  8. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.12.2009 по делу N А12-19805/2009
    По делу о признании ничтожными протоколов рассмотрения и оценки котировочных заявок по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
    Судебные решения, арбитраж | 31.12.2010 19:07:56

  9. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.04.2010 по делу N А12-24191/2009
    По делу о взыскании суммы неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств.
    Судебные решения, арбитраж | 31.12.2010 18:43:07

  10. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.05.2010 по делу N А12-22908/2009
    По делу о взыскании неосновательного обогащения в результате необоснованного завышения стоимости выполненных работ по договору строительного подряда.
    Судебные решения, арбитраж | 31.12.2010 18:18:40


   Всего документов: 1167
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105