МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

(обзор судебной практики)


Отсортировано по дате публикации

  1. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2017 N 13АП-15155/2017 по делу N А56-83314/2016
    Иск о взыскании неустойки по договору подряда удовлетворен правомерно, поскольку работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме выполнены подрядчиком с нарушением установленного срока, доказательства уведомления заказчика о приостановлении работ не представлены, расчет санкций проверен и признан верным.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:42:33

  2. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.08.2017 N 13АП-16141/2017 по делу N А56-31240/2016
    Заявление о возмещении судебных расходов по делу о взыскании неустойки удовлетворено в части, поскольку заявителем подтвержден факт несения расходов на оплату услуг представителя, которые взысканы с учетом принципа разумности и обоснованности.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:42:26

  3. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 N 13АП-11234/2017 по делу N А56-52499/2016
    Иск о взыскании субсидий, предоставленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, удовлетворен правомерно, поскольку подтвержден факт нецелевого использования бюджетных денежных средств.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:41:06

  4. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 N 13АП-17187/2017 по делу N А56-74711/2016
    Производство по делу о взыскании субсидий прекращено правомерно, поскольку истец отказался от иска, отказ принят арбитражным судом.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:40:44

  5. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2017 по делу N А56-31053/2016
    Первоначальный иск о взыскании задолженности по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах удовлетворен правомерно, а во встречном иске о взыскании пеней по договору отказано правомерно, поскольку заказчиком ненадлежащим образом исполнены обязательства по оплате подрядных работ, выполненных своевременно, при этом заказчик уклонялся от принятия данных работ.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:40:40

  6. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.08.2017 N 13АП-14791/2017 по делу N А21-2454/2017
    Иск о взыскании на основании уступки права требования платы за содержание общего имущества и неустойки удовлетворен правомерно, поскольку собственник нежилого помещения обязан нести расходы на содержание общего имущества в доме независимо от передачи объекта в аренду, кроме того, размер жилищно-коммунальных платежей в установленном законом порядке не оспорен, контррасчет не представлен.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:40:29

  7. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2017 N 13АП-15363/2017 по делу N А56-75671/2016
    В иске о взыскании в бюджет денежных средств, полученных по договору о предоставлении на безвозмездной и безвозвратной основе субсидии на финансирование оказания услуг и(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерно отказано, поскольку уполномоченным органом не представлены доказательства нарушения получателем субсидии условий ее предоставления, а равно ее нецелевого использования.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:40:05

  8. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2017 N 13АП-15507/2017 по делу N А56-15293/2017
    Иск о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома и неустойки оставлен без рассмотрения в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:39:08

  9. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2017 N 13АП-15971/2017 по делу N А21-1119/2017
    В удовлетворении заявления об оспаривании решения антимонопольного органа отказано правомерно, поскольку организатор торгов не разместил информацию о закупке на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:39:03

  10. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2017 N 13АП-16271/2017 по делу N А56-83317/2016
    Иск о взыскании неустойки по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме удовлетворен правомерно, поскольку подрядчиком нарушены предусмотренные договором сроки выполнения ремонтных работ.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:38:59


   Всего документов: 2282
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 


Смотрите также:
Капитальный ремонт многоквартирного дома
Многоквартирный дом: капитальный ремонт