МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

(обзор судебной практики)


Отсортировано по дате публикации

  1. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2017 N 13АП-9471/2017 по делу N А56-60370/2016
    Иск о взыскании неустойки за ненадлежащее исполнение обязательства по договору возмездного оказания услуг удовлетворен правомерно, поскольку исполнитель оказал услуги по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества дома с нарушением установленного срока.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 01:02:05

  2. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2017 N 13АП-10665/2017 по делу N А56-71270/2016
    Производство по делу об обязании выполнить работы по безвозмездному устранению недостатков, выявленных в рамках гарантийных обязательств по договору подряда, прекращено в связи с отказом истца от иска.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 01:01:18

  3. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2017 N 13АП-12018/2017 по делу N А56-79696/2016
    Иск о взыскании задолженности и пеней по договору подряда удовлетворен правомерно, поскольку подрядчик не исполнил обязательство по возврату уплаченных заказчиком денежных средств.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 01:00:42

  4. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2017 N 13АП-11685/2017 по делу N А26-11584/2016
    Иск о взыскании задолженности по оплате электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды сверх норматива, удовлетворен в части, поскольку ухудшение эксплуатационных характеристик здания, послуживших основанием для признания объекта аварийным, привело к невозможности обеспечения точной фиксации потребления энергоресурсов и обслуживания приборов учета, что исключает использование показаний приборов учета в многоквартирном доме.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 01:00:14

  5. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2017 N 13АП-8941/2017 по делу N А56-53649/2016
    Иск о возмещении ущерба в порядке регресса и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворен правомерно в части, поскольку в результате ненадлежащего выполнения ответчиком работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с истца на основании вступившего в законную силу решения суда взыскан ущерб, причиненный в связи с заливом жилого помещения, при этом основания для взыскания процентов отсутствуют.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:58:30

  6. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2017 N 13АП-6727/2017 по делу N А26-10377/2016
    В удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения, возникшего вследствие неоплаты затрат на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного жилого дома, отказано правомерно, поскольку пропущен срок исковой давности.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:58:05

  7. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2017 N 13АП-9473/2017 по делу N А56-71898/2016
    Иск о взыскании пеней за нарушение срока окончания выполненных услуг по договору правомерно удовлетворен, поскольку факт выполнения исполнителем предусмотренных договором работ с нарушением установленного срока подтверждается актом приема-передачи изготовленной проектной документации.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:55:42

  8. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.07.2017 N 13АП-12393/2017 по делу N А56-83688/2016
    Иск об обязании внести изменения в программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах удовлетворен правомерно, поскольку процедура внесения изменений в региональную программу соблюдена, истцом представлены доказательства, что внутридомовые инженерные системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения находятся в аварийном состоянии.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:55:00

  9. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2017 N 13АП-11648/2017 по делу N А56-33478/2016
    Заявление об оспаривании решения уполномоченного органа о расторжении государственного контракта на изготовление проектной документации на капитальный ремонт многоквартирного дома удовлетворено правомерно, поскольку комплексное обследование здания в целях изготовления проектной документации на капитальный ремонт не могло быть выполнено подрядчиком в установленный срок, так как дом признан аварийным и подлежащим реконструкции, о чем было известно заказчику до заключения контракта.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:53:59

  10. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2017 N 13АП-14331/2017 по делу N А56-72032/2016
    В удовлетворении иска о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда отказано правомерно, поскольку несвоевременное выполнение подрядных работ вызвано неперечислением авансового платежа в установленный срок по вине заказчика.
    Судебные решения, арбитраж | 20.11.2017 00:53:39


   Всего документов: 2282
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 


Смотрите также:
Капитальный ремонт многоквартирного дома
Многоквартирный дом: капитальный ремонт