КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

(обзор судебной практики)


Отсортировано: по алфавиту, по дате публикации

  1. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2013 по делу N А56-77756/2012
    Требование о взыскании пеней, предусмотренных договором на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, удовлетворено, поскольку факт нарушения подрядчиком срока выполнения работ подтвержден материалами дела, за просрочку которого указанным договором установлена неустойка, расчет неустойки проверен и признан судом правомерным.
    Судебные решения, арбитраж | 02.07.2013 15:44:05

  2. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.06.2013 по делу N А21-8380/2012
    Поскольку факт завышения подрядчиком объема работ по договору на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома подтвержден актом проверки целевого использования бюджетных средств, строительно-технической экспертизой, то кондикционные требования заказчика подлежат удовлетворению.
    Судебные решения, арбитраж | 02.07.2013 15:44:03

  3. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2013 по делу N А26-11141/2012
    Требования о взыскании задолженности за выполненные по муниципальному контракту подрядные работы удовлетворены частично, учитывая, что стоимость оборудования и материалов, а также прочие затраты подрядчика включены в цену контракта, частично выполненные работы до расторжения контракта приняты по акту о приемке выполненных работ, основания для взыскания дополнительной стоимости материалов, работ и затрат отсутствуют.
    Судебные решения, арбитраж | 02.07.2013 14:52:16

  4. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2013 по делу N А21-6384/2012
    Установленная экспертным заключением разница в стоимости примененного подрядчиком более дешевого материала и материала, предусмотренного сметой и указанного в акте выполненных работ, является неосновательным обогащением и подлежит взысканию в пользу заказчика.
    Судебные решения, арбитраж | 02.07.2013 14:52:12

  5. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2013 по делу N А56-47891/2012
    Требование подрядчика о взыскании задолженности по договорам подряда, а также процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворено, поскольку выполненные работы оплачены заказчиком не в полном объеме, что подтверждают акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке в эксплуатацию законченных работ, при этом все документы подписаны обеими сторонами и органом технического надзора.
    Судебные решения, арбитраж | 02.07.2013 14:52:11

  6. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2013 по делу N А21-7851/2011
    Требование о взыскании денежных средств, предоставленных в качестве субсидии и использованных не по их целевому назначению, удовлетворено частично, поскольку обязанность по возврату в бюджет денежных средств возложена соглашением на управляющую компанию, факт же нецелевого использования спорной суммы подтвержден экспертизой.
    Судебные решения, арбитраж | 02.07.2013 14:52:10

  7. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2013 по делу N А56-78694/2012
    В удовлетворении требования об обязании устранить препятствие в пользовании общим имуществом путем демонтажа проложенного в подвале транзитного трубопровода, являющегося частью централизованных сетей инженерно-технического обеспечения, отказано ввиду недоказанности факта нарушения права собственности. Демонтаж транзитного трубопровода при отсутствии альтернативного способа жизнеобеспечения зданий значительно затруднит эксплуатацию жилых строений, других социально значимых объектов.
    Судебные решения, арбитраж | 02.07.2013 14:52:07

  8. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.06.2013 по делу N А56-66072/2012
    О взыскании неустойки по государственному контракту.
    Судебные решения, арбитраж | 01.07.2013 23:37:34

  9. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.06.2013 по делу N А26-6978/2012
    О взыскании задолженности по договору субподряда.
    Судебные решения, арбитраж | 01.07.2013 23:37:33

  10. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21.06.2013 по делу N А56-44454/2012
    О взыскании неустойки за нарушение сроков окончания работ по государственному контракту.
    Судебные решения, арбитраж | 01.07.2013 23:37:28


   Всего документов: 3415
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205