УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

(обзор судебной практики)


Отсортировано: по алфавиту, по дате публикации

  1. Определение Московского городского суда от 12.12.2011 по делу N 33-40958
    В иске о перерасчете коммунальных услуг, возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда отказано правомерно, так как одним из ответчиков были представлены документы, подтверждающие его временное отсутствие, в связи с чем его доля в коммунальных услугах была пропорционально поделена на количество проживающих в квартире граждан.
    Судебные решения, арбитраж | 25.04.2012 03:20:58

  2. Определение Московского городского суда от 12.12.2011 по делу N 33-40983
    Дело в части запрета приостанавливать предоставление электроэнергии и горячей воды в жилое помещение направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не проверены доводы истца относительно имеющейся у него задолженности и правомерность направления ответчиком уведомления о наличии задолженности у истца.
    Судебные решения, арбитраж | 25.04.2012 03:20:58

  3. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2012 N 09АП-3442/2012-ГК по делу N А40-14288/11-141-117
    Суд правомерно отказал в удовлетворении иска о взыскании неустойки по договору подряда и частично удовлетворил встречный иск о взыскании задолженности и неустойки по данному договору, поскольку работы были выполнены подрядчиком и сданы с незначительной просрочкой по вине генподрядчика, который препятствовал выполнению работ по ремонту пожарной сигнализации, выполняя отделочные работы, совместить производство которых одновременно невозможно, а также генподрядчик принял выполненные работы, но не оплатил.
    Судебные решения, арбитраж | 25.04.2012 03:20:38

  4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2012 N 09АП-8203/2012-АК по делу N А40-24323/12-107-110
    Заявление о принятии обеспечительных мер удовлетворено правомерно, так как заявитель привел конкретные обстоятельства, подтверждающие необходимость принятия обеспечительных мер, и представил доказательства, их подтверждающие.
    Судебные решения, арбитраж | 25.04.2012 03:20:35

  5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2012 N 09АП-6489/2012-ГК по делу N А40-63464/11-11-532
    В удовлетворении заявления о взыскании субсидий на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме отказано правомерно, так как обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
    Судебные решения, арбитраж | 25.04.2012 03:20:34

  6. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.04.2012 по делу N А57-9511/2011
    По делу о взыскании неосновательного обогащения.
    Судебные решения, арбитраж | 25.04.2012 02:19:43

  7. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.02.2012 по делу N А55-9307/2011
    По делу о расторжении договоров долевого участия в строительстве жилья в связи с нарушением участником сроков оплаты, а также прекращении обязательств сторон по данным договорам.
    Судебные решения, арбитраж | 25.04.2012 02:19:41

  8. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.01.2012 по делу N А55-9690/2011
    По делу о взыскании задолженности по оплате потребленной электроэнергии по договору на техническую эксплуатацию и предоставление коммунальных услуг, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.
    Судебные решения, арбитраж | 25.04.2012 02:19:40

  9. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2012 по делу N А55-13513/2011
    По делу о взыскании в порядке суброгации страховой выплаты в возмещение ущерба, причиненного в результате повреждения транспортного средства.
    Судебные решения, арбитраж | 25.04.2012 02:19:25

  10. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.01.2012 по делу N А55-14045/2011
    По делу об обязании подрядчика безвозмездно устранить выявленные в пределах гарантийного срока недостатки выполненных работ по договору подряда.
    Судебные решения, арбитраж | 25.04.2012 02:19:23


   Всего документов: 37535
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228