УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

(обзор судебной практики)


Отсортировано: по алфавиту, по дате публикации

  1. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2009 N 09АП-8729/2009-ГК по делу N А40-3876/08-82-51
    В удовлетворении заявления о признании права общей долевой собственности на общее имущество жилого дома отказано правомерно, поскольку истец не представил доказательств, свидетельствующих о наличии оснований возникновения права общей долевой собственности у собственников помещений в многоквартирном доме, а также не доказал незаконность владения ответчиком этим имуществом.
    Судебные решения, арбитраж | 01.01.2011 21:34:50

  2. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2009 N 09АП-8817/2009-ГК по делу N А40-58365/08-85-518
    В удовлетворении заявленных требований о признании права собственности на общее имущество собственников помещений многоквартирного дома, истребовании нежилого помещения из чужого незаконного владения, обязании внести изменения в инвентарное дело отказано правомерно, поскольку заявителем не представлено доказательств того, что техническая инвентаризация спорных помещений проведена органами бюро технических инвентаризаций с нарушением требований законодательства и является недействительной.
    Судебные решения, арбитраж | 01.01.2011 21:34:47

  3. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2010 N 09АП-12080/2010-ГК по делу N А40-175155/09-82-1078
    Исковые требования о расторжении государственного контракта на выполнение подрядных работ удовлетворены правомерно, поскольку ответчик нарушил условия контракта о сроках выполнения работ.
    Судебные решения, арбитраж | 01.01.2011 08:36:54

  4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2009 N 09АП-10339/2009-ГК по делу N А40-65845/08-5-598
    Исковые требования о взыскании задолженности по договору подряда удовлетворены правомерно, поскольку подрядчик представил доказательства надлежащего уведомления заказчика о работах, проводимых в его пользу, а последний не обосновал свой отказ от подписания актов приемки результата работ.
    Судебные решения, арбитраж | 01.01.2011 20:36:14

  5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2009 N 09АП-12516/2009-ГК по делу N А40-96022/08-28-823
    Исковые требования о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ удовлетворены правомерно, поскольку документально подтверждено ненадлежащее исполнение подрядчиком условий соглашения о сроках выполнения работ.
    Судебные решения, арбитраж | 01.01.2011 19:42:12

  6. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2010 N 09АП-17102/2010-ГК по делу N А40-29812/09-53-202
    В удовлетворении исковых требований об изменении пункта договора об участии в долевом строительстве объекта недвижимости, изложив указанный пункт договора в новой редакции, отказано правомерно, поскольку доказательств, подтверждающих надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче объекта долевого строительства, истцом не представлено.
    Судебные решения, арбитраж | 01.01.2011 00:39:25

  7. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2010 N 09АП-17190/2010-ГК по делу N А40-166328/09-81-1209
    Иск о взыскании задолженности, составляющей разницу между суммой полученных ответчиком от истца денежных средств и стоимостью выполненных работ по договору подряда, удовлетворен правомерно, поскольку ответчиком не представлено доказательств выполнения работ на всю сумму перечисленных платежей.
    Судебные решения, арбитраж | 01.01.2011 00:39:21

  8. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2007 N 09АП-10511/2007-АК по делу N А40-17069/07-87-79
    Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму НДС на установленные Налоговым кодексом РФ налоговые вычеты. Названные налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров, документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, документов, подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами, либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
    Судебные решения, арбитраж | 02.01.2011 16:42:14

  9. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2007 N 09АП-11619/2007-АК по делу N А40-14763/06-129-110
    Организации, содержащие жилой фонд, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость.
    Судебные решения, арбитраж | 02.01.2011 16:41:59

  10. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2010 N 09АП-18789/2010-ГК по делу N А40-172958/09-65-923
    Исковые требования о взыскании неустойки по государственному контракту на выполнение работ удовлетворены правомерно, так как ответчиком нарушены сроки выполнения предусмотренных контрактом работ, оснований для снижения размера неустойки не установлено.
    Судебные решения, арбитраж | 31.12.2010 23:33:28


   Всего документов: 37535
   Страницы:
     <-- предыдущая следующая -->
     1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478