Судебные решения, арбитраж
Разделы:
Земля под домом; Управление многоквартирным домом
Обстоятельства: Штраф начислен в связи с нарушением сроков завершения строительства.
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Захаровой М.В., судей Афанасьева С.В., Ракчеевой М.А., при участии от Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Тиунова Б.В. (доверенность от 19.05.2015 N 14887-42), от закрытого акционерного общества "Мегалит" Филимоновой Е.С. (доверенность от 24.02.2015), рассмотрев 08.10.2015 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.02.2015 (судья Васильева Н.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2015 (судьи Горбик В.М., Кашина Т.А., Тимухина И.А.) по делу N А56-76910/2014,
установил:
Комитет по управлению городским имуществом (далее - Комитет) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "Мегалит", место нахождения: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 40, ОГРН 1037843106916, ИНН 7825130839 (далее - Общество), о взыскании 34 184 руб. 01 коп. штрафа по договору аренды от 05.10.2004 N 04ЗК-01982 (Т) в связи с нарушением сроков завершения строительства.
Общество обратилось к Комитету со встречным исковым заявлением о взыскании 719 937 руб. 94 коп. неосновательного обогащения.
Решением суда первой инстанции от 18.02.2015 в удовлетворении первоначального иска отказано. Встречное исковое требование удовлетворено. Суд взыскал с Комитета в пользу Общества 719 937 руб. 94 коп. неосновательного обогащения, 17 398 руб. 76 коп. судебных расходов по уплате госпошлины.
Постановлением апелляционного суда от 19.06.2015 решение от 18.02.2015 оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга считает решение от 18.02.2015 и постановление от 19.06.2015 незаконными и необоснованными, просит обжалуемые судебные акты отменить, требования Комитета удовлетворить, в удовлетворении требований Общества отказать. По мнению подателя жалобы, спорный земельный участок не был сформирован в установленном порядке для содержания и обслуживания многоквартирного жилого дома и не может являться объектом общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Поэтому вывод судов о том, что Комитет утратил право распоряжаться всем земельным участком необоснован.
В судебном заседании представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга заявил ходатайство о процессуальной замене Комитета в связи с реорганизацией в форме присоединения. Суд кассационной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство, в связи с произошедшей реорганизацией юридического лица на основании статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произвел замену Комитета на Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, место нахождения: 191060, Санкт-Петербург, Смольный проезд, ОГРН 1027809244561, ИНН 7832000076.
Представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга поддержал доводы, изложенные в жалобе, а представитель Общества возражал против ее удовлетворения по мотивам, изложенным в отзыве.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела, Комитет (арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью "Балтийские магазины" (арендатор) заключили 05.10.2004 договор N 04ЗК-01982 (Т) аренды земельного участка, предоставляемого для разработки градостроительной документации, определения возможности строительства, а также разработки проектной документации.
Участок передан арендатору по акту приема-передачи от 05.10.2004.
При условии разработки документации и получения в установленном порядке разрешения на строительство арендатор имеет право возводить на участке объекты недвижимости (пункта 1.2 договора).
Согласно пункту 3.1 договор действует 6 лет, то есть по 05.10.2010.
На основании соглашения от 18.06.2007 N 2 права и обязанности арендатора по договору от 05.10.2004 N 04ЗК-01982 (Т) переданы Обществу.
Дополнительными соглашениями от 15.01.2010 и 05.10.2010 Обществу предоставлен земельный участок площадью 17 320 кв. м, кадастровый номер 78:10:5546А:15, находящийся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, уч. 1 (севернее д. 80, лит. А, по пр. Просвещения), для размещения жилого дома.
Обществом было получено два разрешения на строительство от 29.07.2010 и от 06.06.2011, согласно которым на участке в два этапа осуществлялось строительство жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой.
Построенный объект был принят в эксплуатацию: 1-й этап согласно разрешению на ввод в эксплуатацию N 78-1804в-2012 был принят 01.11.2012, 2-й этап завершен 13.01.2014, что подтверждено разрешением на ввод объекта в эксплуатацию N 78-1904в-2013.
Пунктом 7.4 договора предусмотрена ответственность арендатора за нарушения иных условий договора в виде штрафа в размере 0,05% от суммы арендной платы, установленной пунктом 3.5 договора.
Ссылаясь на то, что строительство объекта недвижимости осуществлено с нарушением срока, Комитет обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Общество, полагая, что излишне уплатило арендную плату по договору, предъявило встречный иск.
Суды обеих инстанций не установили нарушения со стороны Общества сроков для завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, поэтому отказали в иске Комитету. Встречные исковые требования суды признали законными и обоснованными.
Кассационная инстанция считает, что жалоба не подлежит удовлетворению.
В предмет доказывания по заявленному встречному иску в силу положений статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) входят обстоятельства приобретения или сбережения ответчиком имущества за счет истца, отсутствие правовых оснований такого приобретения или сбережения, размер неосновательного обогащения.
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата.
Как видно из материалов дела, Общество использовало спорный земельный участок в силу обязательственных арендных правоотношений для строительства многоквартирного жилого дома.
Исходя из положений статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", статьи 16 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", а также разъяснений, содержащихся в пунктах 66, 67 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", земельный участок, сформированный и поставленный на кадастровый учет, находится у собственников помещений на праве общей долевой собственности с момента государственной регистрации права участниками долевого строительства на созданный объект долевого строительства.
В силу названных норм с момента государственной регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий земельный участок поступает в долевую собственность данного лица и иных собственников помещений в этом доме, орган местного самоуправления утрачивает право на распоряжение им. Кроме того, с момента возникновения у собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме общей долевой собственности на земельный участок под таким домом договор аренды этого участка, заключенный застройщиком и органом местного самоуправления, должен считаться прекратившимся на основании статьи 413 ГК РФ, поскольку возникновение права собственности на помещения влечет не только возникновение права общей долевой собственности на земельный участок, но и переход к собственникам помещений права аренды земельного участка. Такая правовая позиция изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 N 11642/11.
Таким образом, при вынесении оспариваемых судебных актов суды исследовали конкретные обстоятельства данного дела и дали соответствующее правовое обоснование доводам сторон. Нормы материального права применены правильно. Нарушений норм процессуального права не допущено.
Доводы подателя жалобы выводы судов не опровергают, поэтому не могут быть приняты.
С учетом изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа
постановил:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.02.2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2015 по делу N А56-76910/2014 оставить без изменения, а кассационную жалобу Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга - без удовлетворения.
Председательствующий
М.В.ЗАХАРОВА
Судьи
С.В.АФАНАСЬЕВ
М.А.РАКЧЕЕВА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOMOVODSTVO.RU | Теория и практика управления многоквартирным домом" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА ОТ 15.10.2015 ПО ДЕЛУ N А56-76910/2014
Требование: О взыскании штрафа по договору аренды земельного участка, предоставленного для размещения жилого дома.Разделы:
Земля под домом; Управление многоквартирным домом
Обстоятельства: Штраф начислен в связи с нарушением сроков завершения строительства.
Обращаем Ваше внимание на то обстоятельство, что данное решение могло быть обжаловано в суде высшей инстанции и отменено
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2015 г. по делу N А56-76910/2014
Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Захаровой М.В., судей Афанасьева С.В., Ракчеевой М.А., при участии от Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Тиунова Б.В. (доверенность от 19.05.2015 N 14887-42), от закрытого акционерного общества "Мегалит" Филимоновой Е.С. (доверенность от 24.02.2015), рассмотрев 08.10.2015 в открытом судебном заседании кассационную жалобу Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.02.2015 (судья Васильева Н.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2015 (судьи Горбик В.М., Кашина Т.А., Тимухина И.А.) по делу N А56-76910/2014,
установил:
Комитет по управлению городским имуществом (далее - Комитет) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "Мегалит", место нахождения: 191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 40, ОГРН 1037843106916, ИНН 7825130839 (далее - Общество), о взыскании 34 184 руб. 01 коп. штрафа по договору аренды от 05.10.2004 N 04ЗК-01982 (Т) в связи с нарушением сроков завершения строительства.
Общество обратилось к Комитету со встречным исковым заявлением о взыскании 719 937 руб. 94 коп. неосновательного обогащения.
Решением суда первой инстанции от 18.02.2015 в удовлетворении первоначального иска отказано. Встречное исковое требование удовлетворено. Суд взыскал с Комитета в пользу Общества 719 937 руб. 94 коп. неосновательного обогащения, 17 398 руб. 76 коп. судебных расходов по уплате госпошлины.
Постановлением апелляционного суда от 19.06.2015 решение от 18.02.2015 оставлено без изменения.
В кассационной жалобе Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга считает решение от 18.02.2015 и постановление от 19.06.2015 незаконными и необоснованными, просит обжалуемые судебные акты отменить, требования Комитета удовлетворить, в удовлетворении требований Общества отказать. По мнению подателя жалобы, спорный земельный участок не был сформирован в установленном порядке для содержания и обслуживания многоквартирного жилого дома и не может являться объектом общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном жилом доме. Поэтому вывод судов о том, что Комитет утратил право распоряжаться всем земельным участком необоснован.
В судебном заседании представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга заявил ходатайство о процессуальной замене Комитета в связи с реорганизацией в форме присоединения. Суд кассационной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство, в связи с произошедшей реорганизацией юридического лица на основании статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произвел замену Комитета на Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга, место нахождения: 191060, Санкт-Петербург, Смольный проезд, ОГРН 1027809244561, ИНН 7832000076.
Представитель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга поддержал доводы, изложенные в жалобе, а представитель Общества возражал против ее удовлетворения по мотивам, изложенным в отзыве.
Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.
Как следует из материалов дела, Комитет (арендодатель) и общество с ограниченной ответственностью "Балтийские магазины" (арендатор) заключили 05.10.2004 договор N 04ЗК-01982 (Т) аренды земельного участка, предоставляемого для разработки градостроительной документации, определения возможности строительства, а также разработки проектной документации.
Участок передан арендатору по акту приема-передачи от 05.10.2004.
При условии разработки документации и получения в установленном порядке разрешения на строительство арендатор имеет право возводить на участке объекты недвижимости (пункта 1.2 договора).
Согласно пункту 3.1 договор действует 6 лет, то есть по 05.10.2010.
На основании соглашения от 18.06.2007 N 2 права и обязанности арендатора по договору от 05.10.2004 N 04ЗК-01982 (Т) переданы Обществу.
Дополнительными соглашениями от 15.01.2010 и 05.10.2010 Обществу предоставлен земельный участок площадью 17 320 кв. м, кадастровый номер 78:10:5546А:15, находящийся по адресу: Санкт-Петербург, ул. Брянцева, уч. 1 (севернее д. 80, лит. А, по пр. Просвещения), для размещения жилого дома.
Обществом было получено два разрешения на строительство от 29.07.2010 и от 06.06.2011, согласно которым на участке в два этапа осуществлялось строительство жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой.
Построенный объект был принят в эксплуатацию: 1-й этап согласно разрешению на ввод в эксплуатацию N 78-1804в-2012 был принят 01.11.2012, 2-й этап завершен 13.01.2014, что подтверждено разрешением на ввод объекта в эксплуатацию N 78-1904в-2013.
Пунктом 7.4 договора предусмотрена ответственность арендатора за нарушения иных условий договора в виде штрафа в размере 0,05% от суммы арендной платы, установленной пунктом 3.5 договора.
Ссылаясь на то, что строительство объекта недвижимости осуществлено с нарушением срока, Комитет обратился в арбитражный суд с настоящим иском.
Общество, полагая, что излишне уплатило арендную плату по договору, предъявило встречный иск.
Суды обеих инстанций не установили нарушения со стороны Общества сроков для завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию, поэтому отказали в иске Комитету. Встречные исковые требования суды признали законными и обоснованными.
Кассационная инстанция считает, что жалоба не подлежит удовлетворению.
В предмет доказывания по заявленному встречному иску в силу положений статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) входят обстоятельства приобретения или сбережения ответчиком имущества за счет истца, отсутствие правовых оснований такого приобретения или сбережения, размер неосновательного обогащения.
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог и арендная плата.
Как видно из материалов дела, Общество использовало спорный земельный участок в силу обязательственных арендных правоотношений для строительства многоквартирного жилого дома.
Исходя из положений статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 23 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", статьи 16 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", а также разъяснений, содержащихся в пунктах 66, 67 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее - ВАС РФ) от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", земельный участок, сформированный и поставленный на кадастровый учет, находится у собственников помещений на праве общей долевой собственности с момента государственной регистрации права участниками долевого строительства на созданный объект долевого строительства.
В силу названных норм с момента государственной регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий земельный участок поступает в долевую собственность данного лица и иных собственников помещений в этом доме, орган местного самоуправления утрачивает право на распоряжение им. Кроме того, с момента возникновения у собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном жилом доме общей долевой собственности на земельный участок под таким домом договор аренды этого участка, заключенный застройщиком и органом местного самоуправления, должен считаться прекратившимся на основании статьи 413 ГК РФ, поскольку возникновение права собственности на помещения влечет не только возникновение права общей долевой собственности на земельный участок, но и переход к собственникам помещений права аренды земельного участка. Такая правовая позиция изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 24.01.2012 N 11642/11.
Таким образом, при вынесении оспариваемых судебных актов суды исследовали конкретные обстоятельства данного дела и дали соответствующее правовое обоснование доводам сторон. Нормы материального права применены правильно. Нарушений норм процессуального права не допущено.
Доводы подателя жалобы выводы судов не опровергают, поэтому не могут быть приняты.
С учетом изложенного и руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа
постановил:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.02.2015 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.06.2015 по делу N А56-76910/2014 оставить без изменения, а кассационную жалобу Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга - без удовлетворения.
Председательствующий
М.В.ЗАХАРОВА
Судьи
С.В.АФАНАСЬЕВ
М.А.РАКЧЕЕВА
© Обращаем особое внимание коллег на необходимость ссылки на "DOMOVODSTVO.RU | Теория и практика управления многоквартирным домом" при цитированиии (для on-line проектов обязательна активная гиперссылка)